{"id":7918,"date":"2017-04-18T12:00:38","date_gmt":"2017-04-18T11:00:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ra-herren.de\/?p=7918"},"modified":"2017-04-18T12:00:38","modified_gmt":"2017-04-18T11:00:38","slug":"abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/","title":{"rendered":"Abschlagsrechnung: Auftragnehmer darf Arbeiten erst nach erfolgloser Nachfrist einstellen"},"content":{"rendered":"<p>Zahlt der Auftraggeber eine f\u00e4llige Abschlagsrechnung nicht, darf der Auftragnehmer seine Leistung nur einstellen, wenn er dem Auftraggeber zuvor fruchtlos eine Nachfrist gesetzt hat.<\/p>\n<p>Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreit vor dem <a href=\"http:\/\/www.olg-karlsruhe.de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe<\/a>. Daraus ergibt sich diese Folge: Stellt der Auftragnehmer seine Arbeiten ein und droht eine \u00dcberschreitung der Herstellungsfrist, kann der Auftraggeber den Vertrag auch ohne eine Mahnung wegen Verzugs k\u00fcndigen, wenn der Auftragnehmer mit der erforderlichen Ernsthaftigkeit und Endg\u00fcltigkeit zum Ausdruck bringt, dass mit seiner Leistung erst nach Ablauf der als angemessen anzusehenden Nachfrist zu rechnen ist.<\/p>\n<p>K\u00fcndigt der Auftraggeber wegen Verzugs, kann er Ersatz der Kosten beanspruchen, die ihm durch Beauftragung eines (teureren) Nachfolgeunternehmens zur Fertigstellung der Leistung entstehen. Bei der Mehrkostenberechnung sind die bis zur K\u00fcndigung an den Auftragnehmer geleisteten Zahlungen und die nach K\u00fcndigung an den Nachfolgeunternehmer auf der Grundlage des neuen Vertrags geleisteten Zahlungen zu addieren. Hiervon ist derjenige Betrag in Abzug zu bringen, den der Auftraggeber infolge der vorzeitigen Beendigung des Bauvertrags an Verg\u00fctung erspart hat.<\/p>\n<p>Schlie\u00dflich wiesen die Richter noch darauf hin, dass eine vom Auftraggeber gestellte AGB-Klausel, nach der die Abl\u00f6sung der Sicherheit ausschlie\u00dflich durch eine B\u00fcrgschaft erfolgen darf, den Auftragnehmer unangemessen benachteiligt. Sie ist daher unwirksam.<\/p>\n<p>Quelle:\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/OLG-Karlsruhe-Urteil-vom-28.5.2014-4-U-296-11.pdf\">OLG Karlsruhe, Urteil vom 28.5.2014, 4 U 296-11<\/a><\/p>\n<p>Mitgeteilt von <a title=\"Rechtsanwalt Ralf Herren\" href=\"http:\/\/www.ra-herren.de\/?page_id=2\" target=\"_self\" rel=\"noopener\">Rechtsanwalt Ralf Herren<\/a> aus 50321 Br\u00fchl<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Zahlt der Auftraggeber eine f\u00e4llige Abschlagsrechnung nicht, darf der Auftragnehmer seine Leistung nur einstellen, wenn er dem Auftraggeber zuvor fruchtlos eine Nachfrist gesetzt hat. Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe. Daraus ergibt sich diese Folge: Stellt der Auftragnehmer seine Arbeiten ein und droht eine \u00dcberschreitung der Herstellungsfrist, kann der Auftraggeber [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7919,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[38],"class_list":["post-7918","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-baurecht","tag-abschlagsrechnung"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.9 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Abschlagsrechnung: Auftragnehmer darf Arbeiten erst nach erfolgloser Nachfrist einstellen - RA Heeren<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Abschlagsrechnung: Auftragnehmer darf Arbeiten erst nach erfolgloser Nachfrist einstellen - RA Heeren\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Zahlt der Auftraggeber eine f\u00e4llige Abschlagsrechnung nicht, darf der Auftragnehmer seine Leistung nur einstellen, wenn er dem Auftraggeber zuvor fruchtlos eine Nachfrist gesetzt hat. Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe. Daraus ergibt sich diese Folge: Stellt der Auftragnehmer seine Arbeiten ein und droht eine \u00dcberschreitung der Herstellungsfrist, kann der Auftraggeber [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"RA Heeren\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-04-18T11:00:38+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1\u00a0Minute\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/\"},\"author\":{\"name\":\"admin\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72\"},\"headline\":\"Abschlagsrechnung: Auftragnehmer darf Arbeiten erst nach erfolgloser Nachfrist einstellen\",\"datePublished\":\"2017-04-18T11:00:38+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/\"},\"wordCount\":233,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"\",\"keywords\":[\"Abschlagsrechnung\"],\"articleSection\":[\"Baurecht\"],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/\",\"name\":\"Abschlagsrechnung: Auftragnehmer darf Arbeiten erst nach erfolgloser Nachfrist einstellen - RA Heeren\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"\",\"datePublished\":\"2017-04-18T11:00:38+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/#primaryimage\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Start\",\"item\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp2\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Abschlagsrechnung: Auftragnehmer darf Arbeiten erst nach erfolgloser Nachfrist einstellen\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#website\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/\",\"name\":\"RA Herren\",\"description\":\"IHRE RECHTSANW\u00c4LTE IN BR\u00dcHL\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/raherren.de\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\",\"name\":\"RA Herren\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"RA Herren\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/raherren.de\"],\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/author\/frank_czcvebxk\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Abschlagsrechnung: Auftragnehmer darf Arbeiten erst nach erfolgloser Nachfrist einstellen - RA Heeren","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Abschlagsrechnung: Auftragnehmer darf Arbeiten erst nach erfolgloser Nachfrist einstellen - RA Heeren","og_description":"Zahlt der Auftraggeber eine f\u00e4llige Abschlagsrechnung nicht, darf der Auftragnehmer seine Leistung nur einstellen, wenn er dem Auftraggeber zuvor fruchtlos eine Nachfrist gesetzt hat. Das ist das Ergebnis eines Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe. Daraus ergibt sich diese Folge: Stellt der Auftragnehmer seine Arbeiten ein und droht eine \u00dcberschreitung der Herstellungsfrist, kann der Auftraggeber [&hellip;]","og_url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/","og_site_name":"RA Heeren","article_published_time":"2017-04-18T11:00:38+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Verfasst von":"admin","Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"1\u00a0Minute"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/"},"author":{"name":"admin","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72"},"headline":"Abschlagsrechnung: Auftragnehmer darf Arbeiten erst nach erfolgloser Nachfrist einstellen","datePublished":"2017-04-18T11:00:38+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/"},"wordCount":233,"publisher":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"","keywords":["Abschlagsrechnung"],"articleSection":["Baurecht"],"inLanguage":"de"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/","url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/","name":"Abschlagsrechnung: Auftragnehmer darf Arbeiten erst nach erfolgloser Nachfrist einstellen - RA Heeren","isPartOf":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"","datePublished":"2017-04-18T11:00:38+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/#primaryimage","url":"","contentUrl":""},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/04\/18\/abschlagsrechnung-auftragnehmer-darf-arbeiten-erst-nach-erfolgloser-nachfrist-einstellen\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Start","item":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp2\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Abschlagsrechnung: Auftragnehmer darf Arbeiten erst nach erfolgloser Nachfrist einstellen"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/raherren.de\/#website","url":"https:\/\/raherren.de\/","name":"RA Herren","description":"IHRE RECHTSANW\u00c4LTE IN BR\u00dcHL","publisher":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/raherren.de\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization","name":"RA Herren","url":"https:\/\/raherren.de\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg","contentUrl":"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg","width":512,"height":512,"caption":"RA Herren"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"sameAs":["https:\/\/raherren.de"],"url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/author\/frank_czcvebxk\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7918","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7918"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7918\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7918"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7918"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7918"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}