{"id":7730,"date":"2017-02-10T08:10:54","date_gmt":"2017-02-10T07:10:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ra-herren.de\/?p=7730"},"modified":"2017-02-10T08:10:54","modified_gmt":"2017-02-10T07:10:54","slug":"bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/","title":{"rendered":"Bauvertrag: Keine Entsch\u00e4digung wegen Bauzeit\u00fcberschreitung ohne konkrete bauablaufbezogene Darstellung"},"content":{"rendered":"<p>Der Auftragnehmer, der einen Anspruch auf Verg\u00fctung oder Erstattung von Mehrkosten wegen einer Bauzeitverl\u00e4ngerung geltend macht, hat im Einzelnen konkret darzulegen, dass die Mehrkosten auf einer vom Auftraggeber zu verantwortenden Bauzeitverl\u00e4ngerung beruhen.<\/p>\n<p>Verlangt der Auftragnehmer eine Entsch\u00e4digung aus \u00a7 642 BGB, muss er die Verletzung einer dem Auftraggeber obliegenden Mitwirkungspflicht, den Annahmeverzug und dessen Dauer sowie die Grundlagen der Entsch\u00e4digung, die aus der dem Vertrag zugrunde liegenden Verg\u00fctungsvereinbarung abzuleiten sind, darlegen und beweisen.<\/p>\n<p>Teilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer mit, dass bestimmte Leistungen nicht mehr erbracht werden sollen, liegt eine \u201efreie\u201c Teilk\u00fcndigung vor. Dem Auftragnehmer steht somit die f\u00fcr diese (Teil-)Leistungen vereinbarte Verg\u00fctung (abz\u00fcglich ersparter Aufwendungen) zu.<\/p>\n<p>Quelle: \u00a0<a href=\"http:\/\/www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de\/jportal\/portal\/t\/279b\/bs\/10\/page\/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&amp;showdoccase=1&amp;js_peid=Trefferliste&amp;documentnumber=1&amp;numberofresults=1&amp;fromdoctodoc=yes&amp;doc.id=JURE160004460&amp;doc.part=L&amp;doc.price=0.0#focuspoint\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">OLG Brandenburg, Urteil vom 18.2.2016, 12 U 222\/14<\/a><\/p>\n<p>Mitgeteilt von <a title=\"Rechtsanwalt Ralf Herren\" href=\"http:\/\/www.ra-herren.de\/?page_id=2\" target=\"_self\" rel=\"noopener\">Rechtsanwalt Ralf Herren<\/a> aus 50321 Br\u00fchl<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der Auftragnehmer, der einen Anspruch auf Verg\u00fctung oder Erstattung von Mehrkosten wegen einer Bauzeitverl\u00e4ngerung geltend macht, hat im Einzelnen konkret darzulegen, dass die Mehrkosten auf einer vom Auftraggeber zu verantwortenden Bauzeitverl\u00e4ngerung beruhen. Verlangt der Auftragnehmer eine Entsch\u00e4digung aus \u00a7 642 BGB, muss er die Verletzung einer dem Auftraggeber obliegenden Mitwirkungspflicht, den Annahmeverzug und dessen Dauer [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7658,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[278],"class_list":["post-7730","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-baurecht","tag-bauvertrag"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.9 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Bauvertrag: Keine Entsch\u00e4digung wegen Bauzeit\u00fcberschreitung ohne konkrete bauablaufbezogene Darstellung - RA Heeren<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Bauvertrag: Keine Entsch\u00e4digung wegen Bauzeit\u00fcberschreitung ohne konkrete bauablaufbezogene Darstellung - RA Heeren\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Der Auftragnehmer, der einen Anspruch auf Verg\u00fctung oder Erstattung von Mehrkosten wegen einer Bauzeitverl\u00e4ngerung geltend macht, hat im Einzelnen konkret darzulegen, dass die Mehrkosten auf einer vom Auftraggeber zu verantwortenden Bauzeitverl\u00e4ngerung beruhen. Verlangt der Auftragnehmer eine Entsch\u00e4digung aus \u00a7 642 BGB, muss er die Verletzung einer dem Auftraggeber obliegenden Mitwirkungspflicht, den Annahmeverzug und dessen Dauer [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"RA Heeren\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-02-10T07:10:54+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1\u00a0Minute\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/\"},\"author\":{\"name\":\"admin\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72\"},\"headline\":\"Bauvertrag: Keine Entsch\u00e4digung wegen Bauzeit\u00fcberschreitung ohne konkrete bauablaufbezogene Darstellung\",\"datePublished\":\"2017-02-10T07:10:54+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/\"},\"wordCount\":140,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"\",\"keywords\":[\"Bauvertrag\"],\"articleSection\":[\"Baurecht\"],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/\",\"name\":\"Bauvertrag: Keine Entsch\u00e4digung wegen Bauzeit\u00fcberschreitung ohne konkrete bauablaufbezogene Darstellung - RA Heeren\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"\",\"datePublished\":\"2017-02-10T07:10:54+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/#primaryimage\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Start\",\"item\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp2\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Bauvertrag: Keine Entsch\u00e4digung wegen Bauzeit\u00fcberschreitung ohne konkrete bauablaufbezogene Darstellung\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#website\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/\",\"name\":\"RA Herren\",\"description\":\"IHRE RECHTSANW\u00c4LTE IN BR\u00dcHL\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/raherren.de\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\",\"name\":\"RA Herren\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"RA Herren\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/raherren.de\"],\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/author\/frank_czcvebxk\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Bauvertrag: Keine Entsch\u00e4digung wegen Bauzeit\u00fcberschreitung ohne konkrete bauablaufbezogene Darstellung - RA Heeren","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Bauvertrag: Keine Entsch\u00e4digung wegen Bauzeit\u00fcberschreitung ohne konkrete bauablaufbezogene Darstellung - RA Heeren","og_description":"Der Auftragnehmer, der einen Anspruch auf Verg\u00fctung oder Erstattung von Mehrkosten wegen einer Bauzeitverl\u00e4ngerung geltend macht, hat im Einzelnen konkret darzulegen, dass die Mehrkosten auf einer vom Auftraggeber zu verantwortenden Bauzeitverl\u00e4ngerung beruhen. Verlangt der Auftragnehmer eine Entsch\u00e4digung aus \u00a7 642 BGB, muss er die Verletzung einer dem Auftraggeber obliegenden Mitwirkungspflicht, den Annahmeverzug und dessen Dauer [&hellip;]","og_url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/","og_site_name":"RA Heeren","article_published_time":"2017-02-10T07:10:54+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Verfasst von":"admin","Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"1\u00a0Minute"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/"},"author":{"name":"admin","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72"},"headline":"Bauvertrag: Keine Entsch\u00e4digung wegen Bauzeit\u00fcberschreitung ohne konkrete bauablaufbezogene Darstellung","datePublished":"2017-02-10T07:10:54+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/"},"wordCount":140,"publisher":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"","keywords":["Bauvertrag"],"articleSection":["Baurecht"],"inLanguage":"de"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/","url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/","name":"Bauvertrag: Keine Entsch\u00e4digung wegen Bauzeit\u00fcberschreitung ohne konkrete bauablaufbezogene Darstellung - RA Heeren","isPartOf":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"","datePublished":"2017-02-10T07:10:54+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/#primaryimage","url":"","contentUrl":""},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2017\/02\/10\/bauvertrag-keine-entschaedigung-wegen-bauzeitueberschreitung-ohne-konkrete-bauablaufbezogene-darstellung\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Start","item":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp2\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Bauvertrag: Keine Entsch\u00e4digung wegen Bauzeit\u00fcberschreitung ohne konkrete bauablaufbezogene Darstellung"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/raherren.de\/#website","url":"https:\/\/raherren.de\/","name":"RA Herren","description":"IHRE RECHTSANW\u00c4LTE IN BR\u00dcHL","publisher":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/raherren.de\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization","name":"RA Herren","url":"https:\/\/raherren.de\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg","contentUrl":"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg","width":512,"height":512,"caption":"RA Herren"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"sameAs":["https:\/\/raherren.de"],"url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/author\/frank_czcvebxk\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7730","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7730"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7730\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7730"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}