{"id":6329,"date":"2015-10-25T19:43:16","date_gmt":"2015-10-25T18:43:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ra-herren.de\/?p=6329"},"modified":"2015-10-25T19:43:16","modified_gmt":"2015-10-25T18:43:16","slug":"vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/","title":{"rendered":"VOB\/B: Umplanungswunsch des Bauherrn verl\u00e4ngert die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_71941792_XS.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-6011\" alt=\"Real Estate investment\" src=\"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_71941792_XS-150x150.jpg\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>W\u00fcnscht der Bauherr eine Umplanung, muss er sich die zeitlichen Folgen selber zurechnen lassen. Sind verbindliche Ausf\u00fchrungsfristen im Sinne der Vergabe- und Vertragsordnung f\u00fcr Bauleistungen (VOB\/B vereinbart worden, gilt der Wunsch nach Umplanung als eine offenkundige Behinderung.<\/p>\n<p>Folge der offenkundigen Behinderung ist nach einer Entscheidung des <a title=\"Sozialrecht: Keine abschlagsfreie Rente mit 63 f\u00fcr Bestandsrentner\" href=\"http:\/\/www.olg-koeln.nrw.de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Oberlandesgerichts (OLG) K\u00f6ln<\/a>, dass sich die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen verl\u00e4ngern. Ger\u00e4t der Auftragnehmer durch den Umplanungswunsch des Auftraggebers in einen terminlichen R\u00fcckstand, kann der Auftraggeber von ihm nicht verlangen, Abhilfe zu schaffen. Das gilt auch, wenn die Vertragsfristen offenbar gef\u00e4hrdet sind. Der Auftragnehmer ist dann nicht dazu verpflichtet, die Folgen einer eingetretenen Behinderung durch Beschleunigungsma\u00dfnahmen aufzufangen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Auftraggeber den Vertrag nicht fristlos k\u00fcndigen kann, wenn der Auftragnehmer kein zus\u00e4tzliches Personal zur Verf\u00fcgung stellt und der urspr\u00fcnglich vereinbarte Fertigstellungstermin deshalb nicht gehalten werden kann.<\/p>\n<p>Die Entscheidung ist mittlerweile rechtskr\u00e4ftig, nachdem der <a title=\"VOB\/B: Umplanungswunsch des Bauherrn verl\u00e4ngert die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen\" href=\"http:\/\/www.bundesgerichtshof.de\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bundesgerichtshof (BGH)<\/a> die Nichtzulassungsbeschwerde zur\u00fcckgewiesen hat (Quelle: <a title=\"OLG K\u00f6ln, Urteil vom 30.7.2013, 24 U 179\/11\" href=\"http:\/\/www.iww.de\/quellenmaterial\/id\/180223\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">OLG K\u00f6ln, Urteil vom 30.7.2013, 24 U 179\/11<\/a>; BGH, Beschluss vom 25.6.2015, VII ZR 228\/13).<\/p>\n<p>Mitgeteilt von <a title=\"Rechtsanwalt Ralf Herren\" href=\"http:\/\/www.ra-herren.de\/?page_id=2\" target=\"_self\" rel=\"noopener\">Rechtsanwalt Ralf Herren<\/a> aus 50321 Br\u00fchl<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>W\u00fcnscht der Bauherr eine Umplanung, muss er sich die zeitlichen Folgen selber zurechnen lassen. Sind verbindliche Ausf\u00fchrungsfristen im Sinne der Vergabe- und Vertragsordnung f\u00fcr Bauleistungen (VOB\/B vereinbart worden, gilt der Wunsch nach Umplanung als eine offenkundige Behinderung. Folge der offenkundigen Behinderung ist nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) K\u00f6ln, dass sich die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen verl\u00e4ngern. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[249,1896],"class_list":["post-6329","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-baurecht","tag-bauherr","tag-umplanungswunsch"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.9 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>VOB\/B: Umplanungswunsch des Bauherrn verl\u00e4ngert die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen - RA Heeren<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"VOB\/B: Umplanungswunsch des Bauherrn verl\u00e4ngert die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen - RA Heeren\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"W\u00fcnscht der Bauherr eine Umplanung, muss er sich die zeitlichen Folgen selber zurechnen lassen. Sind verbindliche Ausf\u00fchrungsfristen im Sinne der Vergabe- und Vertragsordnung f\u00fcr Bauleistungen (VOB\/B vereinbart worden, gilt der Wunsch nach Umplanung als eine offenkundige Behinderung. Folge der offenkundigen Behinderung ist nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) K\u00f6ln, dass sich die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen verl\u00e4ngern. [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"RA Heeren\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2015-10-25T18:43:16+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/Fotolia_71941792_XS.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"346\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"346\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1\u00a0Minute\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/\"},\"author\":{\"name\":\"admin\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72\"},\"headline\":\"VOB\/B: Umplanungswunsch des Bauherrn verl\u00e4ngert die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen\",\"datePublished\":\"2015-10-25T18:43:16+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/\"},\"wordCount\":194,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_71941792_XS-150x150.jpg\",\"keywords\":[\"Bauherr\",\"Umplanungswunsch\"],\"articleSection\":[\"Baurecht\"],\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/\",\"name\":\"VOB\/B: Umplanungswunsch des Bauherrn verl\u00e4ngert die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen - RA Heeren\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_71941792_XS-150x150.jpg\",\"datePublished\":\"2015-10-25T18:43:16+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#primaryimage\",\"url\":\"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_71941792_XS-150x150.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_71941792_XS-150x150.jpg\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Start\",\"item\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp2\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"VOB\/B: Umplanungswunsch des Bauherrn verl\u00e4ngert die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#website\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/\",\"name\":\"RA Herren\",\"description\":\"IHRE RECHTSANW\u00c4LTE IN BR\u00dcHL\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/raherren.de\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\",\"name\":\"RA Herren\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"RA Herren\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/raherren.de\"],\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/author\/frank_czcvebxk\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"VOB\/B: Umplanungswunsch des Bauherrn verl\u00e4ngert die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen - RA Heeren","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"VOB\/B: Umplanungswunsch des Bauherrn verl\u00e4ngert die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen - RA Heeren","og_description":"W\u00fcnscht der Bauherr eine Umplanung, muss er sich die zeitlichen Folgen selber zurechnen lassen. Sind verbindliche Ausf\u00fchrungsfristen im Sinne der Vergabe- und Vertragsordnung f\u00fcr Bauleistungen (VOB\/B vereinbart worden, gilt der Wunsch nach Umplanung als eine offenkundige Behinderung. Folge der offenkundigen Behinderung ist nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) K\u00f6ln, dass sich die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen verl\u00e4ngern. [&hellip;]","og_url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/","og_site_name":"RA Heeren","article_published_time":"2015-10-25T18:43:16+00:00","og_image":[{"width":346,"height":346,"url":"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/Fotolia_71941792_XS.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Verfasst von":"admin","Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"1\u00a0Minute"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/"},"author":{"name":"admin","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72"},"headline":"VOB\/B: Umplanungswunsch des Bauherrn verl\u00e4ngert die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen","datePublished":"2015-10-25T18:43:16+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/"},"wordCount":194,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_71941792_XS-150x150.jpg","keywords":["Bauherr","Umplanungswunsch"],"articleSection":["Baurecht"],"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/","url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/","name":"VOB\/B: Umplanungswunsch des Bauherrn verl\u00e4ngert die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen - RA Heeren","isPartOf":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_71941792_XS-150x150.jpg","datePublished":"2015-10-25T18:43:16+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#primaryimage","url":"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_71941792_XS-150x150.jpg","contentUrl":"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_71941792_XS-150x150.jpg"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2015\/10\/25\/vobb-umplanungswunsch-des-bauherrn-verlaengert-die-vereinbarten-ausfuehrungsfristen\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Start","item":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp2\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"VOB\/B: Umplanungswunsch des Bauherrn verl\u00e4ngert die vereinbarten Ausf\u00fchrungsfristen"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/raherren.de\/#website","url":"https:\/\/raherren.de\/","name":"RA Herren","description":"IHRE RECHTSANW\u00c4LTE IN BR\u00dcHL","publisher":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/raherren.de\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization","name":"RA Herren","url":"https:\/\/raherren.de\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg","contentUrl":"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg","width":512,"height":512,"caption":"RA Herren"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"sameAs":["https:\/\/raherren.de"],"url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/author\/frank_czcvebxk\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6329","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6329"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6329\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6329"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6329"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6329"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}