{"id":1540,"date":"2011-08-28T18:10:16","date_gmt":"2011-08-28T17:10:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ra-herren.de\/?p=1540"},"modified":"2011-08-28T18:10:16","modified_gmt":"2011-08-28T17:10:16","slug":"schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/","title":{"rendered":"Schadenersatz: Informationspflicht bei drohenden Frostsch\u00e4den"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_8532228_XS1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-1267\" title=\"Construction maison 09\" src=\"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_8532228_XS1-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a>Kommt es im Winter zu einer Bauzeitverz\u00f6gerung, kann ein Bauunternehmer auch nach Fertigstellung seiner Arbeiten Informationspflichten gegen\u00fcber dem Bauherrn haben.<\/p>\n<p>Hierauf machte der Bundesgerichtshof (BGH) aufmerksam. In dem entsprechenden Fall hatte die bereits vertragsgem\u00e4\u00df errichtete Bodenplatte wegen der Bauzeitverz\u00f6gerung Risse bekommen. Die Richter entschieden, dass der Bauunternehmer auf die Gefahr von Rissbildung h\u00e4tte hinweisen m\u00fcssen, soweit sie f\u00fcr ihn erkennbar war. Komme er dieser Pflicht nicht nach, l\u00f6se das keine Gew\u00e4hrleistungsanspr\u00fcche, sondern &#8211; weit umfangreichere &#8211; Schadenersatzanspr\u00fcche wegen Verletzung einer Aufkl\u00e4rungspflicht aus (<a title=\"BGH, VII ZR 24\/08\" href=\"http:\/\/www.iww.de\/index.cfm?pid=1307&amp;opv=112657\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">BGH, VII ZR 24\/08<\/a>).<\/p>\n<p>Mitgeteilt von Rechtsanwalt Ralf Herren aus 50321 Br\u00fchl<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kommt es im Winter zu einer Bauzeitverz\u00f6gerung, kann ein Bauunternehmer auch nach Fertigstellung seiner Arbeiten Informationspflichten gegen\u00fcber dem Bauherrn haben. Hierauf machte der Bundesgerichtshof (BGH) aufmerksam. In dem entsprechenden Fall hatte die bereits vertragsgem\u00e4\u00df errichtete Bodenplatte wegen der Bauzeitverz\u00f6gerung Risse bekommen. Die Richter entschieden, dass der Bauunternehmer auf die Gefahr von Rissbildung h\u00e4tte hinweisen m\u00fcssen, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[1612],"class_list":["post-1540","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-baurecht","tag-schadenersatz"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.9 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Schadenersatz: Informationspflicht bei drohenden Frostsch\u00e4den - RA Heeren<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Schadenersatz: Informationspflicht bei drohenden Frostsch\u00e4den - RA Heeren\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Kommt es im Winter zu einer Bauzeitverz\u00f6gerung, kann ein Bauunternehmer auch nach Fertigstellung seiner Arbeiten Informationspflichten gegen\u00fcber dem Bauherrn haben. Hierauf machte der Bundesgerichtshof (BGH) aufmerksam. In dem entsprechenden Fall hatte die bereits vertragsgem\u00e4\u00df errichtete Bodenplatte wegen der Bauzeitverz\u00f6gerung Risse bekommen. Die Richter entschieden, dass der Bauunternehmer auf die Gefahr von Rissbildung h\u00e4tte hinweisen m\u00fcssen, [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"RA Heeren\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2011-08-28T17:10:16+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1\u00a0Minute\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/\"},\"author\":{\"name\":\"admin\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72\"},\"headline\":\"Schadenersatz: Informationspflicht bei drohenden Frostsch\u00e4den\",\"datePublished\":\"2011-08-28T17:10:16+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/\"},\"wordCount\":110,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_8532228_XS1-150x150.jpg\",\"keywords\":[\"Schadenersatz\"],\"articleSection\":[\"Baurecht\"],\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/\",\"name\":\"Schadenersatz: Informationspflicht bei drohenden Frostsch\u00e4den - RA Heeren\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_8532228_XS1-150x150.jpg\",\"datePublished\":\"2011-08-28T17:10:16+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#primaryimage\",\"url\":\"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_8532228_XS1-150x150.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_8532228_XS1-150x150.jpg\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Start\",\"item\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp2\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Schadenersatz: Informationspflicht bei drohenden Frostsch\u00e4den\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#website\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/\",\"name\":\"RA Herren\",\"description\":\"IHRE RECHTSANW\u00c4LTE IN BR\u00dcHL\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/raherren.de\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\",\"name\":\"RA Herren\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"RA Herren\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/raherren.de\"],\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/author\/frank_czcvebxk\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Schadenersatz: Informationspflicht bei drohenden Frostsch\u00e4den - RA Heeren","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Schadenersatz: Informationspflicht bei drohenden Frostsch\u00e4den - RA Heeren","og_description":"Kommt es im Winter zu einer Bauzeitverz\u00f6gerung, kann ein Bauunternehmer auch nach Fertigstellung seiner Arbeiten Informationspflichten gegen\u00fcber dem Bauherrn haben. Hierauf machte der Bundesgerichtshof (BGH) aufmerksam. In dem entsprechenden Fall hatte die bereits vertragsgem\u00e4\u00df errichtete Bodenplatte wegen der Bauzeitverz\u00f6gerung Risse bekommen. Die Richter entschieden, dass der Bauunternehmer auf die Gefahr von Rissbildung h\u00e4tte hinweisen m\u00fcssen, [&hellip;]","og_url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/","og_site_name":"RA Heeren","article_published_time":"2011-08-28T17:10:16+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Verfasst von":"admin","Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"1\u00a0Minute"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/"},"author":{"name":"admin","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72"},"headline":"Schadenersatz: Informationspflicht bei drohenden Frostsch\u00e4den","datePublished":"2011-08-28T17:10:16+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/"},"wordCount":110,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_8532228_XS1-150x150.jpg","keywords":["Schadenersatz"],"articleSection":["Baurecht"],"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/","url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/","name":"Schadenersatz: Informationspflicht bei drohenden Frostsch\u00e4den - RA Heeren","isPartOf":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_8532228_XS1-150x150.jpg","datePublished":"2011-08-28T17:10:16+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#primaryimage","url":"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_8532228_XS1-150x150.jpg","contentUrl":"http:\/\/www.ra-herren.de\/wp\/wp-content\/uploads\/Fotolia_8532228_XS1-150x150.jpg"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2011\/08\/28\/schadenersatz-informationspflicht-bei-drohenden-frostschaden\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Start","item":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp2\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Schadenersatz: Informationspflicht bei drohenden Frostsch\u00e4den"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/raherren.de\/#website","url":"https:\/\/raherren.de\/","name":"RA Herren","description":"IHRE RECHTSANW\u00c4LTE IN BR\u00dcHL","publisher":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/raherren.de\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization","name":"RA Herren","url":"https:\/\/raherren.de\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg","contentUrl":"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg","width":512,"height":512,"caption":"RA Herren"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"sameAs":["https:\/\/raherren.de"],"url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/author\/frank_czcvebxk\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1540","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1540"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1540\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1540"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1540"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1540"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}