{"id":12766,"date":"2022-04-19T08:01:35","date_gmt":"2022-04-19T07:01:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ra-herren.de\/?p=12766"},"modified":"2022-04-19T08:01:35","modified_gmt":"2022-04-19T07:01:35","slug":"honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/","title":{"rendered":"Honorarverluste: Haftung f\u00fcr vom Bauherrn verschuldete Verz\u00f6gerungen"},"content":{"rendered":"<p>Zu Terminverz\u00f6gerungen kommt es beim Bauen immer wieder. Ob dem Planer daraus Honorarverluste entstehen, ist u. a. davon abh\u00e4ngig, wer die Ursache f\u00fcr die Verz\u00f6gerung gesetzt hat. Darauf hat das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg hingewiesen.<\/p>\n<p>Im Fall des OLG war ein Unternehmer damit beauftragt, eine Trafostation auf dem Grundst\u00fcck des Auftraggebers zu errichten und in betriebsbereitem Zustand zu \u00fcbergeben. F\u00fcr die Fertigstellung der Trafostation war eine Frist von 18 Wochen vereinbart. Da die erforderliche Baugenehmigung erst 14 Monate nach Vertragsschluss vorlag, konnte die Trafostation letztlich erst nach ca. 16 Monaten fertiggestellt werden. Der Auftraggeber verlangte Schadenersatz wegen elfmonatigen Terminverzugs.<\/p>\n<p>Das OLG Brandenburg hat den Schadenersatzanspruch verneint, weil der Auftraggeber die ihm obliegende Aufgabe, die Baugenehmigung rechtzeitig zu erwirken, nicht termingerecht erf\u00fcllt hatte. Im vorliegenden Fall war in den Allgemeinen Gesch\u00e4ftsbedingungen (AGB) des Auftragnehmers geregelt, dass der Auftraggeber f\u00fcr die Beibringung der Baugenehmigung verantwortlich war. Die gesetzliche Grundlage f\u00fcr die Mitwirkungspflicht des Auftraggebers ist im B\u00fcrgerlichen Gesetzbuch (\u00a7 642 BGB) geregelt.<\/p>\n<p>Quelle: <a href=\"https:\/\/gerichtsentscheidungen.brandenburg.de\/gerichtsentscheidung\/19567\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">OLG Brandenburg, Urteil vom 11.11.2021, 12 U 79\/21<\/a><\/p>\n<p>Mitgeteilt von <a title=\"Rechtsanwalt Ralf Herren\" href=\"http:\/\/www.ra-herren.de\/?page_id=2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rechtsanwalt Ralf Herren<\/a> aus 50321 Br\u00fchl \u2013 Baurecht<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Zu Terminverz\u00f6gerungen kommt es beim Bauen immer wieder. Ob dem Planer daraus Honorarverluste entstehen, ist u. a. davon abh\u00e4ngig, wer die Ursache f\u00fcr die Verz\u00f6gerung gesetzt hat. Darauf hat das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg hingewiesen. Im Fall des OLG war ein Unternehmer damit beauftragt, eine Trafostation auf dem Grundst\u00fcck des Auftraggebers zu errichten und in betriebsbereitem [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9481,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,3,4],"tags":[249,981,2059],"class_list":["post-12766","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-baurecht","category-news","category-urteile","tag-bauherr","tag-honorarverluste","tag-verzoegerung"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.9 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Honorarverluste: Haftung f\u00fcr vom Bauherrn verschuldete Verz\u00f6gerungen - RA Heeren<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Honorarverluste: Haftung f\u00fcr vom Bauherrn verschuldete Verz\u00f6gerungen - RA Heeren\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Zu Terminverz\u00f6gerungen kommt es beim Bauen immer wieder. Ob dem Planer daraus Honorarverluste entstehen, ist u. a. davon abh\u00e4ngig, wer die Ursache f\u00fcr die Verz\u00f6gerung gesetzt hat. Darauf hat das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg hingewiesen. Im Fall des OLG war ein Unternehmer damit beauftragt, eine Trafostation auf dem Grundst\u00fcck des Auftraggebers zu errichten und in betriebsbereitem [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"RA Heeren\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-04-19T07:01:35+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Verfasst von\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"1\u00a0Minute\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/\"},\"author\":{\"name\":\"admin\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72\"},\"headline\":\"Honorarverluste: Haftung f\u00fcr vom Bauherrn verschuldete Verz\u00f6gerungen\",\"datePublished\":\"2022-04-19T07:01:35+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/\"},\"wordCount\":189,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"\",\"keywords\":[\"Bauherr\",\"Honorarverluste\",\"Verz\u00f6gerung\"],\"articleSection\":[\"Baurecht\",\"News\",\"Urteile\"],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/\",\"name\":\"Honorarverluste: Haftung f\u00fcr vom Bauherrn verschuldete Verz\u00f6gerungen - RA Heeren\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"\",\"datePublished\":\"2022-04-19T07:01:35+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/#primaryimage\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Start\",\"item\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp2\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Honorarverluste: Haftung f\u00fcr vom Bauherrn verschuldete Verz\u00f6gerungen\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#website\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/\",\"name\":\"RA Herren\",\"description\":\"IHRE RECHTSANW\u00c4LTE IN BR\u00dcHL\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/raherren.de\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#organization\",\"name\":\"RA Herren\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"RA Herren\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/raherren.de\"],\"url\":\"https:\/\/raherren.de\/index.php\/author\/frank_czcvebxk\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Honorarverluste: Haftung f\u00fcr vom Bauherrn verschuldete Verz\u00f6gerungen - RA Heeren","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Honorarverluste: Haftung f\u00fcr vom Bauherrn verschuldete Verz\u00f6gerungen - RA Heeren","og_description":"Zu Terminverz\u00f6gerungen kommt es beim Bauen immer wieder. Ob dem Planer daraus Honorarverluste entstehen, ist u. a. davon abh\u00e4ngig, wer die Ursache f\u00fcr die Verz\u00f6gerung gesetzt hat. Darauf hat das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg hingewiesen. Im Fall des OLG war ein Unternehmer damit beauftragt, eine Trafostation auf dem Grundst\u00fcck des Auftraggebers zu errichten und in betriebsbereitem [&hellip;]","og_url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/","og_site_name":"RA Heeren","article_published_time":"2022-04-19T07:01:35+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Verfasst von":"admin","Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"1\u00a0Minute"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/"},"author":{"name":"admin","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72"},"headline":"Honorarverluste: Haftung f\u00fcr vom Bauherrn verschuldete Verz\u00f6gerungen","datePublished":"2022-04-19T07:01:35+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/"},"wordCount":189,"publisher":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"","keywords":["Bauherr","Honorarverluste","Verz\u00f6gerung"],"articleSection":["Baurecht","News","Urteile"],"inLanguage":"de"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/","url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/","name":"Honorarverluste: Haftung f\u00fcr vom Bauherrn verschuldete Verz\u00f6gerungen - RA Heeren","isPartOf":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"","datePublished":"2022-04-19T07:01:35+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/#primaryimage","url":"","contentUrl":""},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/2022\/04\/19\/honorarverluste-haftung-fuer-vom-bauherrn-verschuldete-verzoegerungen\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Start","item":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp2\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Honorarverluste: Haftung f\u00fcr vom Bauherrn verschuldete Verz\u00f6gerungen"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/raherren.de\/#website","url":"https:\/\/raherren.de\/","name":"RA Herren","description":"IHRE RECHTSANW\u00c4LTE IN BR\u00dcHL","publisher":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/raherren.de\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/raherren.de\/#organization","name":"RA Herren","url":"https:\/\/raherren.de\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg","contentUrl":"https:\/\/raherren.de\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/cropped-icon.jpg","width":512,"height":512,"caption":"RA Herren"},"image":{"@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/1c64e7dd6db66d6edada70b2911c2b72","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/raherren.de\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/cf8a2134ec06c101bde098264b14eb109ee2a6a06ce758bd8556a892e034805e?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"sameAs":["https:\/\/raherren.de"],"url":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/author\/frank_czcvebxk\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12766","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12766"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12766\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12766"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12766"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raherren.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12766"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}